Здесь Вы можете оставить информацию о своей организации. Для этого Вам необходимо подать заявку, заполнив предлагаемую нами форму.

Скрыть... Подать заявку

Предмет торгов
Предметом заказа является выполнение работ по выбору подрядной организации для выполнения работ по устройству наружных инженерных сетей и благоустройств при строительстве объекта:
«Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон №7. 15 очередь строительства» Паркинг № 7.15 по г.п. (далее – Объект).
Состав и объем работ, являющихся предметом заказа:
Выполнение полного комплекса работ согласно проектной документации разделов:

- 27.18.15 ГП;
- 27.18.43 НВК;
- 27.18.43 ЭН1;
- 27.18.43 ЭН2;
- 27.18.43 0,4ЭК;
- 27.18.43 ТС;
- 27.18.43 СОДКТС;
- 27.18.43 ССН.
Требования к выполнению работ по предмету заказа:
выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и ТНПА собственными силами либо путем привлечения субподрядчиков, согласованных Заказчиком.
2.2. Место расположения Объекта: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище.
2.3. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие: Начало – 03.05.2021 г.
Окончание – 31.05.2022г.
2.4. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля, за исключением следующих материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляется Заказчиком:
- МАФы.

Источник финансирования
Собственные средства заказчика
2.6. Условия платежей по договору.
Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере 95 процентов стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Заказчиком на специальный счет, открытый Подрядчиком) за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах*95% + другие - авансы), в следующие сроки:
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 30 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 45 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 60 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 75 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а».
В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.
В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик удерживает сумму денежных средств в размере 5 % (за исключением случаев, когда согласно настоящей документации применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода. Выплата удержанных Заказчиком средств производится Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 6 (шести) месяцев а с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.
Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

Требования к составу участников процедуры переговоров
Предквалификация будет проведена 13.04.2021г. Документы для предквалификации необходимо прислать на почту shmarlovskaya@a-100.by не позднее 12:00 08.04.2021г.
Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:
- финансовое состояние участника;
-качество и своевременность выполнения работ участником: (отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам подряда и не менее 80% замечаний заказчика должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней);
- репутация качества работ участника (наличие/отсутствие отрицательных отзывов);
- своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для Организатора или иных лиц, входящих в ГК «А-100 Девелопмент», работам (за последний календарный год не менее 85 % дефектов должно быть устранено в срок до 14 дней). Организатор вправе допустить участника, не отвечающего данному параметру, а также участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент» при условии их согласия с применением в договоре с победителем размера удержания, предусмотренного п. 2.6 настоящей документации, умноженного на коэффициент 1,5 (Повышенный размер удержания);
- согласие участника заключить договор в редакции, прилагаемой к настоящей документации, без замечаний и протоколов разногласий;
- уровень текущей загрузки участника (объем обязательств по заключенным договорам строительного подряда (поставки));
- опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный не менее, чем тремя положительными отзывами заказчиков;
- отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГК «А-100 Девелопмент»;
- способность выполнить работы собственными силами (наличие необходимых аттестатов, специального оборудования, штата сотрудников;
- наличие сервисного обслуживания и фонда запасных частей/материалов (при выборе подрядчика, осуществляющего монтаж/поставку оборудования);
- участие участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ).
6.2. От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:
- не предоставившие требуемые документы/информацию;
- предоставившие недостоверную информацию;
- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).
Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.
Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.
После подачи предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров, а в случае улучшения своего предложения в ходе переговоров – улучшенное предложение до принятия Организатором решения о выборе победителя.

Перечень предоставляемых документов
Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
сопроводительное письмо по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей документации;
- расчет стоимости работ. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материалов, поставка которых осуществляется заказчиком;
- график производства работ;
- график платежей;
- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно приложению № 2 к настоящей документации;
- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;
- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
- письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в Республике Беларусь о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставленного/монтируемого оборудования.
Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

Требования к форме и содержанию предложения
Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.

Проектная документация
Оповещение о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления возможным участникам способом, определенным Организатором.
С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.
Сведения о проектной документации: Проектная документация (стадия С) разработана ООО «КЖ-проект» (ссылку на скачивание проектно-сметной документации можно получить у ответственного лица, прислав письмо на фирменном бланке на адрес shmarlovskaya@a-100.by).
Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

Срок подачи предложений
Срок подачи предложений – не позднее 17 час. 30 мин. 20 апреля 2021 г.
Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.

Контактные лица
Руководитель проекта: Егоров Евгений, моб. тел. +375 29 190 50 89
e-mail: egorov@a-100.by;
Инженер по сметно-договорной работе: Шмарловская Наталья, моб. тел. +375 29 375-71-65, e-mail: shmarlovskaya@a-100.by.

Вложенные документы
ТЗ на благоустройство и сети 7.15.doc
Приложение 1,2,3.docx

Скрыть... Подать заявку

Предмет торгов
2.1. Предметом заказа является выполнение работ по выбору генподрядной организации для выполнения работ при строительстве объекта:
«Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон №7. 15 очередь строительства» Паркинг № 7.15 по г.п. (далее – Объект).
Сведения об объекте строительства: Строительство паркинга на 295 машино-место 3-этажное, со встроенными помещениями (назначение – предприятие общественного питания, административные помещения) в уровне первого этажа.
Здание имеет прямоугольную форму в плане с габаритными размерами в осях 77,6м х 36,3м.
Высота первого этажа 4,5 м, второго и третьего – 3,0м
Уровень ответственности здания – II
Класс сложности – К3.
2.2. Место расположения Объекта: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище.
2.3. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие: Начало –16.08.2021 г.
Окончание – 01.05.2022г.
2.4. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля, за исключением следующих материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляется Заказчиком:
- лифты.
Состав и объем работ, являющихся предметом заказа:
Выполнение полного комплекса работ согласно проектной документации разделов:

• • 42-19-АР1 (изм.1);
• 42-19-АР2 (изм.1);
• 42-19-ОВ1 (изм.1);
• 42-19-ОВ2 (изм.1);
• 42-19-АОВ;
• 42-19-ВК1 (изм.1);
• 42-19-ВК2 (изм.1);
• 42-19-АВК;
• 42-19-ОДД;
• 42-19-УС1;
• 42-19-УС2;
• 42-19-ЭОМ1 (изм.1);
• 42-19-ЭОМ2 (изм.1);
• 42-19-СПС1;
• 42-19-СПС2;
• 42-19-ТХ1 (изм.1);
• 42-19-ТХ2;

В том числе комплекс работ по:
Устройство металлических конструкций (элементы ограждений и т.п.);
Устройство кровли (в т.ч. устройство козырьков, парапетов, фартуков, водосточной системы и т.п.);
Внутренние отделочные работы (отделка стен, потолков; устройство дверей, окон, витражей, полов, декоративных эле-ментов, зашивка инж. коммуникаций и т.п.);
Наружные отделочные работы;
Внутренние инженерные системы (полные комплексы работ, включая автоматику, диспетчеризацию и наладку);
Слаботочные сети (система пожарной сигнализации, сети связи и пр.);
Теплоснабжение;
Вентиляция;
Водоснабжение и канализация;
Электроосвещение;
Силовое электрооборудование, электроснабжение;
Монтаж лифтового оборудования

Подрядчики (поставщики) на следующие работы будут определены по итогам торгов (переговоров) Заказчиком:
- лифты (оборудование и монтаж)
- декоративные элементы фасада – разработка деталировочных чертежей, изготовление и монтаж;

Так же в обязательства Генподрядной организации входит:
- Монтаж, подключение и наладка оборудования ТХ согласно разделов ТХ и разделительной ведомости
- организация строительной площадки (в т.ч. обеспечение электроснабжением, водой, охраной и т.п.)
- организация бытового городка (с необходимым освещением и охраной)
- проведение всех испытаний, необходимых для функционирования объекта и ввода объекта в эксплуатацию (уточняется с Заказчиком)

Все комплексы работ поручаемые Генподрядчику для определения стоимости предложения должны рассчитываться претендентом в полном объёме согласно приложенной проектной документации.

Требования к выполнению работ по предмету заказа:
выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и ТНПА собственными силами либо путем привлечения субподрядчиков, согласованных Заказчиком.

Источник финансирования
Собственные средства заказчика.
2.6. Условия платежей по договору.
Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере 95 процентов стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Заказчиком на специальный счет, открытый Подрядчиком) за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах*98% + другие - авансы), в следующие сроки:
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 30 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 45 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 60 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 75 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а».
В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.
В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик удерживает сумму денежных средств в размере 5% (за исключением случаев, когда согласно настоящей документации применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода. Выплата удержанных Заказчиком средств производится Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 6 (шести) месяцев а с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.
Условия авансирования: текущий аванс не более 10%, целевой аванс не более 30%.
Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

Требования к составу участников процедуры переговоров
Конкурсное обеспечение не требуется.
Предквалификация будет проведена 13.04.2021г. Документы для предквалификации необходимо прислать на почту shmarlovskaya@a-100.by не позднее 12:00 08.04.2021г.
Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:
- финансовое состояние участника;
-качество и своевременность выполнения работ участником: (отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам подряда и не менее 80% замечаний заказчика должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней);
- репутация качества работ участника (наличие/отсутствие отрицательных отзывов);
- своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для Организатора или иных лиц, входящих в ГК «А-100 Девелопмент», работам (за последний календарный год не менее 85 % дефектов должно быть устранено в срок до 14 дней). Организатор вправе допустить участника, не отвечающего данному параметру, а также участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент» при условии их согласия с применением в договоре с победителем размера удержания, предусмотренного п. 2.6 настоящей документации, умноженного на коэффициент 1,5 (Повышенный размер удержания);
- согласие участника заключить договор в редакции, прилагаемой к настоящей документации, без замечаний и протоколов разногласий;
- уровень текущей загрузки участника (объем обязательств по заключенным договорам строительного подряда (поставки));
- опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный не менее, чем тремя положительными отзывами заказчиков;
- отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГК «А-100 Девелопмент»;
- способность выполнить работы собственными силами (наличие необходимых аттестатов, специального оборудования, штата сотрудников;
- наличие сервисного обслуживания и фонда запасных частей/материалов (при выборе подрядчика, осуществляющего монтаж/поставку оборудования);
- участие участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ).
От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:
- не предоставившие требуемые документы/информацию;
- предоставившие недостоверную информацию;
- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).
Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.

Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.
После подачи предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров, а в случае улучшения своего предложения в ходе переговоров – улучшенное предложение до принятия Организатором решения о выборе победителя.

Перечень предоставляемых документов
Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
сопроводительное письмо по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей документации;
- расчет стоимости работ. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материалов, поставка которых осуществляется заказчиком;
- график производства работ;
- график платежей;
- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно приложению № 2 к настоящей документации;
- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;
- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
- письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в Республике Беларусь о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставленного/монтируемого оборудования.
Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

Требования к форме и содержанию предложения
Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.

Проектная документация
Оповещение о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления возможным участникам способом, определенным Организатором.
С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.
Сведения о проектной документации: Проектная документация (стадия С) разработана ООО «КЖ-проект» (ссылку на скачивание проектно-сметной документации можно получить у ответственного лица, прислав письмо на фирменном бланке на адрес shmarlovskaya@a-100.by).
Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

Срок подачи предложений
5.3. Срок подачи предложений – не позднее 17 час. 00 мин. 23 апреля 2021 г.
Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.
Организатор вправе провести переговоры с каждым участником индивидуально или рассмотреть предложения для переговоров на заседании конкурсной комиссии.

Контактные лица
Ответственное лицо Организатора:
Руководитель проекта: Егоров Евгений, моб. тел. +375 29 190 50 89
e-mail: egorov@a-100.by;
Инженер по сметно-договорной работе: Шмарловская Наталья, моб. тел. +375 29 375-71-65, e-mail: shmarlovskaya@a-100.by.

Вложенные документы
Приложение 1,2,3.docx
Техническое задание на строительство паркинга 7.15.doc

Скрыть... Подать заявку

Предмет торгов
2.1. Предметом заказа является выбор подрядной организации на выполнение работ по устройству инженерных сетей и благоустройству территории (согласно приложению №5) при строительстве объекта:
«Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе. 3-й квартал. 8-я очередь строительства.» (далее – Объект).
Состав и объем работ, являющихся предметом заказа: в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к документации (Приложение №5).
Требования к выполнению работ по предмету заказа: выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и ТНПА собственными силами либо путем привлечения субподрядчиков, согласованных Заказчиком.
2.2. Сведения об объекте строительства:
Инженерные сети и благоустройство к зданию.
Уровень ответственности здания – 2 (нормальный).
Степень огнестойкости здания – 2.
Класс по функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Класс сложности здания К-4.
Назначение здания: многоквартирный 3-секционный жилой дом, 3-5 этажный с техническим подпольем, имеющий прямоугольную конфигурацию в плане.
Конструктивная схема - перекрестно-стеновая, состоящая из сборных железобетонных панелей, объединенных горизонтальными дисками перекрытий.
2.3. Место расположения Объекта: Минский район, Колодищанский с/с.
2.4. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие:
начало – 15.05.2021,
окончание – 15.10.2021г.

Источник финансирования
Собственные средства заказчика

Требования к составу участников процедуры переговоров
2.5. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля.
2.6. Цена заказа (стартовая цена) – 1 019 493,15 бел.руб.,
Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.
2.7. Условия платежей по договору.
Расчеты за работы производятся в следующем порядке:
Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере 95 процентов стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Заказчиком на специальный счет, открытый Подрядчиком) за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах*90% + другие - авансы), в следующие сроки:
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 30 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 45 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 60 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;».
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 75 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;».
Расчеты за работы производятся в следующем порядке:
- за расчетный период принимается календарный месяц;
- текущий аванс – не более 10 % от стоимости работ расчетного периода;
- целевой аванс – без целевого аванса.
В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.
В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик удерживает сумму денежных средств в размере 5% (за исключением случаев, когда, согласно настоящей документации, применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода.
Процент резервирования может быть пересмотрен тендерной комиссией, на этапе формирования предложения величину резерва считать равной 5%. Выплата удержанных Заказчиком средств производится Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 6 (шести) месяцев с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.
Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

Перечень предоставляемых документов
5.1. Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
сопроводительное письмо по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей документации;
- расчет стоимости работ. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материальных ресурсов, поставка которых осуществляется заказчиком;
- график производства работ;
- график платежей;
- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно приложению № 2 к настоящей документации;
- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;
- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;
- справки о состоянии текущих (расчетных) счетов из всех банков обслуживания контрагента о наличии/отсутствии картотеки и ареста р/с, с момента выдачи которых прошло не более 10 дней;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
- письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в Республике Беларусь о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставленного/монтируемого оборудования.
Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

6.1. Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:

6.1.1. Финансовое состояние участника должно соответствовать следующим показателям:
- коэффициент текущей ликвидности – не ниже 1;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – не ниже 0,02
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – ниже 0,85.
При этом ГК «А-100 Девелопмент» вправе допустить участника, нормативы которого не соответствуют требуемым при условии отсутствия авансов.

6.1.2. Качество и своевременность выполнения работ участником:
- отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам подряда, заключенным с ГК «А-100 Девелопмент»;
- качество работ – не менее 80% замечаний заказчика как в течение производства СМР, так и по окончании СМР (при вводе объектов в эксплуатацию) по договорам подряда, заключенным с ГК «А-100 Девелопмент», должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней.

6.1.3. Своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для ГК «А-100 Девелопмент» работам: за последний календарный год не менее 85% дефектов должно быть устранено в срок до 12 дней.
При этом ГК «А-100 Девелопмент» вправе допустить участника, норматив которого по результатам года ниже 85%, при условии, что такой норматив, оцененный в динамике (за последние 6 месяцев и 3 месяца), имеет положительный тренд либо при условии согласия участника с применением в договоре размера резерва (удержания), выше указанного на условиях переговоров.

6.1.4. Опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный сканами первых страниц Договора.

6.2. От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:
- не предоставившие требуемые документы/информацию;
- предоставившие недостоверную информацию;
- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).
Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.

Требования к форме и содержанию предложения
5.2. Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.
После подачи предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров, а в случае улучшения своего предложения в ходе переговоров – улучшенное предложение до принятия Организатором решения о выборе победителя.
На конверте указывается почтовый адрес Организатора, делается отметка: «Предложение для переговоров по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей и благоустройству территории при строительстве объекта:
ЛОТ1: «Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе. 3-й квартал. 8-я очередь строительства. Жилой дом № 3.8 по г.п.».
Если конверт не запечатан или не имеет соответствующих надписей, как указано выше, Организатор не несет ответственности за его утерю или вскрытие до заседания конкурсной комиссии. Предложения для переговоров регистрируются Организатором в порядке их поступления с указанием даты и времени.
При непредставлении участником полного перечня документов, несоответствия содержания и формы предоставленных документов требованиям настоящей документации, его предложение для переговоров может быть отклонено комиссией как не отвечающие условиям переговоров.

Проектная документация
2.8 Проектная документация: ООО «Априори проект».
С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.
Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

Срок подачи предложений
5.3. Срок подачи предложений – не позднее 12 час. 00 мин. 23 апреля 2021г.
Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.

Контактные лица
Руководитель проекта управления строительства: Сергеев Максим Игоревич, тел. +375-29-384-31-39, e-mail: m.sergeev@a-100.by.
Руководитель проекта управления строительства: Пташевский Алексей Владимирович, тел. +375-44-543-51-72, e-mail: ptashevski@a-100.by.
Ведущий инженер ППУ: Косых Виктория, тел. +375-44-500-02-28, e-mail: kosykh@a-100.by.

Вложенные документы
3.8 ТЗ.xlsx
Приложение 1,2,3.docx

Скрыть... Подать заявку

Предмет торгов
2.1. Предметом заказа является выбор подрядной организации на выполнение работ по устройству инженерных сетей и благоустройству территории (согласно приложению №5) при строительстве объекта:
«Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе. 3-й квартал. Магистральная инженерная и транспортная инфраструктура. 2-я очередь» (далее – Объект).
Состав и объем работ, являющихся предметом заказа: в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к документации (Приложение №5).
Требования к выполнению работ по предмету заказа: выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и ТНПА собственными силами либо путем привлечения субподрядчиков, согласованных Заказчиком.
2.2. Сведения об объекте строительства:
По классификации СТБ 2331-2015 данный объект отнесен ко второму классу сложности (К-2).
Местность неровная, местами застроена, по большей части преобладает кустарник и лес.
Условия поверхностного стока удовлетворительны.
Неблагоприятные геологические процессы не установлены.
2.3. Место расположения Объекта: Минский район, Колодищанский с/с.
2.4. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие:
начало – 15.05.2021,
окончание – 15.09.2021г.
(4 месяца).

Источник финансирования
Собственные средства заказчика

Требования к составу участников процедуры переговоров
2.5. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля.
2.6. Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.
2.7. Условия платежей по договору.
Расчеты за работы производятся в следующем порядке:
Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере 95 процентов стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Заказчиком на специальный счет, открытый Подрядчиком) за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах*90% + другие - авансы), в следующие сроки:
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 30 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 45 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 60 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;».
- 23,75% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 75 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;».
Расчеты за работы производятся в следующем порядке:
- за расчетный период принимается календарный месяц;
- текущий аванс – не более 10 % от стоимости работ расчетного периода;
- целевой аванс – без целевого аванса.
В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.
В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик удерживает сумму денежных средств в размере 5% (за исключением случаев, когда, согласно настоящей документации, применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода.
Процент резервирования может быть пересмотрен тендерной комиссией, на этапе формирования предложения величину резерва считать равной 5%. Выплата удержанных Заказчиком средств производится Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 6 (шести) месяцев с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.
Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

Перечень предоставляемых документов
5.1. Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
сопроводительное письмо по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей документации;
- расчет стоимости работ. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материальных ресурсов, поставка которых осуществляется заказчиком;
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА. ОШИБКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ.
- график производства работ;
- график платежей;
- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно приложению № 2 к настоящей документации;
- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;
- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;
- справки о состоянии текущих (расчетных) счетов из всех банков обслуживания контрагента о наличии/отсутствии картотеки и ареста р/с, с момента выдачи которых прошло не более 10 дней;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
- письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в Республике Беларусь о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставленного/монтируемого оборудования.
Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

6.1. Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:

6.1.1. Финансовое состояние участника должно соответствовать следующим показателям:
- коэффициент текущей ликвидности – не ниже 1;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – не ниже 0,02
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – ниже 0,85.
При этом ГК «А-100 Девелопмент» вправе допустить участника, нормативы которого не соответствуют требуемым при условии отсутствия авансов.

6.1.2. Качество и своевременность выполнения работ участником:
- отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам подряда, заключенным с ГК «А-100 Девелопмент»;
- качество работ – не менее 80% замечаний заказчика как в течение производства СМР, так и по окончании СМР (при вводе объектов в эксплуатацию) по договорам подряда, заключенным с ГК «А-100 Девелопмент», должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней.

6.1.3. Своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для ГК «А-100 Девелопмент» работам: за последний календарный год не менее 85% дефектов должно быть устранено в срок до 12 дней.
При этом ГК «А-100 Девелопмент» вправе допустить участника, норматив которого по результатам года ниже 85%, при условии, что такой норматив, оцененный в динамике (за последние 6 месяцев и 3 месяца), имеет положительный тренд либо при условии согласия участника с применением в договоре размера резерва (удержания), выше указанного на условиях переговоров.

6.1.4. Опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный сканами первых страниц Договора.

6.2. От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:
- не предоставившие требуемые документы/информацию;
- предоставившие недостоверную информацию;
- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).
Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.

Требования к форме и содержанию предложения
5.2. Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.
После подачи предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров, а в случае улучшения своего предложения в ходе переговоров – улучшенное предложение до принятия Организатором решения о выборе победителя.
На конверте указывается почтовый адрес Организатора, делается отметка: «Предложение для переговоров по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей и благоустройству территории при строительстве объекта:
ЛОТ1: «Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе. 3-й квартал. Магистральная инженерная и транспортная инфраструктура. 2-я очередь».
Если конверт не запечатан или не имеет соответствующих надписей, как указано выше, Организатор не несет ответственности за его утерю или вскрытие до заседания конкурсной комиссии. Предложения для переговоров регистрируются Организатором в порядке их поступления с указанием даты и времени.
При непредставлении участником полного перечня документов, несоответствия содержания и формы предоставленных документов требованиям настоящей документации, его предложение для переговоров может быть отклонено комиссией как не отвечающие условиям переговоров.

Проектная документация
2.8 Проектная документация: УП «Минскинжпроект».
С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.
Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

Срок подачи предложений
5.3. Срок подачи предложений – не позднее 12 час. 00 мин. 30 апреля 2021г.
Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.

Контактные лица
Руководитель проекта управления строительства: Пташевский Алексей, тел. +375-44-543-51-72, e-mail: ptashevski@a-100.by.
Ведущий инженер ППУ: Косых Виктория, тел. +375-44-500-02-28, e-mail: kosykh@a-100.by.

Вложенные документы
Прил. 5 Ведомость 2 оч УДС.xlsx
Приложение 1,2,3.docx

Скрыть... Подать заявку

Предмет торгов
1.1 Состав и объем работ, являющихся предметом заказа: осуществление функций технического надзора при строительстве паркинга со встроенными помещениями (с наружными инженерными сетями и благоустройством). Сведения об объекте строительства: строительство паркинга на 295 машино-место 3-этажное, со встроенными помещениями (назначение – предприятие общественного питания, административные помещения) в уровне первого этажа.
Здание имеет прямоугольную форму в плане с габаритными размерами в осях 77,6м х 36,3м.
Высота первого этажа 4,5 м , второго и третьего – 3,0м
Уровень ответственности здания – II
Класс сложности – К3
Место расположения Объекта: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище.
2.3. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие: начало – май 2021 г.
Окончание – июнь 2022, но не ранее ввода объекта в эксплуатацию. Точный срок начала и окончания выполнения работ согласовывается с Заказчиком. При изменении сроков производства работ стоимость корректировке не подлежит.
2.4. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля, за исключением следующих материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляется Заказчиком: не требуется.

Источник финансирования
Собственные средства заказчика
Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.
2.6. Условия платежей по договору.
Расчеты за работы производятся в следующем порядке:
Расчеты за работы производятся в следующем порядке:
- за расчетный период принимается календарный месяц;
-без авансов
- отсрочка оплаты 30 дней.
В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств инженерной организацией по договору Заказчиком на протяжении всего периода оказания услуг будут удерживаться денежные средства в размере 5% от стоимости оказанных услуг. Удержанные средства будут перечислены инженерной организации в течение 60 (шестидесяти) дней после ввода объекта в эксплуатацию, при условии отсутствия нарушений договора и/или ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения». Удержанные денежные средства резервируются у Заказчика и индексации не подлежат.
В случае, если инженерной организацией допущены нарушения договора и ТНПА, стоимость затрат Заказчика компенсируется за счет удержанных им средств.
Иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации (высылается по запросу).
В случае, если условия настоящей документации противоречат условиям проекта договора, прилагаемого к настоящей документации, большую силу имеют условия проекта договора.
Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

Требования к составу участников процедуры переговоров
Требования к выполнению работ по предмету заказа:
Инженер по техническому надзору, осуществляющий контроль за общестроительными работами, должен находиться полный рабочий день на объекте строительства (в том числе, при необходимости, осуществлять контроль выполнения работ, производимых во внерабочее время) на протяжении всего срока строительства;
Инженер по техническому надзору, осуществляющий контроль за специальными работами, должен находиться на объекте в период выполнения данных работ;
При осуществлении функции технического надзора, закрепленный за объектом инженер технического надзора не может быть задействован на другом объекте (за исключением промежутка времени, в который не выполняются работы согласно специализации инженера по техническому надзору).
Обязательное визирование актов выполненных работ посредствам электронной подписи (ЭЦП).
Предварительная квалификация будет проведена 20.04.2021г. Документы для предквалификации необходимо прислать на почту shmarlovskaya@a-100.by не позднее 14:00 16.04.2021г.

Перечень предоставляемых документов
Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
сопроводительное письмо по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей документации;
- текущая нагрузка по штатному сотрудникам компании с указанием объекта, на котором они задействованы;
- расчет стоимости работ. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материалов, поставка которых осуществляется заказчиком;
- график производства работ;
- график платежей;
- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно приложению № 2 к настоящей документации;
- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;
- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
- письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в Республике Беларусь о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставленного/монтируемого оборудования.
Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

Требования к форме и содержанию предложения
Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.
После подачи предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров, а в случае улучшения своего предложения в ходе переговоров – улучшенное предложение до принятия Организатором решения о выборе победителя.
Участники могут изменить свои предложения для переговоров по согласованию с Организатором. Участник вправе отказаться от участия в переговорах не позднее срока подачи предложений для переговоров.
8.2. Организатор оставляет за собой право в любое время не позднее объявления результатов переговоров внести изменения в настоящую документацию или отказаться от их проведения, и не обязан мотивировать принятое им решение представившим предложения участникам.
8.3. Расходы участников, связанные с подготовкой предложений для переговоров, в том числе затраты на почтовые, канцелярские и транспортные расходы, а также связанные с ознакомлением со строительной площадкой, и другие расходы осуществляются за счет участников и относятся на общие результаты их деятельности. Указанные расходы не подлежат компенсации Организатором (в том числе в случае отказа от проведения переговоров).

Проектная документация
Оповещение о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления возможным участникам способом, определенным Организатором.
С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.
Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

Срок подачи предложений
. Срок подачи предложений – не позднее 17 час.30 мин. 22 апреля 2022 г.
Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.
Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.
Организатор вправе провести переговоры с каждым участником индивидуально или рассмотреть предложения для переговоров на заседании конкурсной комиссии.
Конкурсной комиссией оглашается содержание основных пунктов предложений для переговоров.

Контактные лица
Руководитель проекта: Егоров Евгений, моб. тел. +375 29 190 50 89
e-mail: egorov@a-100.by
Инженер по сметно-договорной работе: Шмарловская Наталья, моб. тел. +375 29 375-71-65, e-mail: shmarlovskaya@a-100.by

Вложенные документы
Приложение 1,2,3.docx

Скрыть... Подать заявку

Предмет торгов
Состав и объем работ, являющихся предметом заказа: изготовление и монтаж оконных блоков, лоджий и алюминиевых дверей.
Лот № 1:
- изготовление и монтаж окон и дверей балконов.
Лот № 2:
-изготовление и монтаж лоджий.
Лот № 3:
- изготовление, монтаж витражей; изготовление, монтаж алюминиевых дверей лестничных клеток.
Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие: начало – июнь 2021 г.;
окончание – июль 2021 г.
В первую очередь производится закрытие контура.
Точный срок окончания выполнения работ согласовывается с Заказчиком.
2.4. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля, за исключением следующих материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляется Заказчиком: без материалов Заказчика.

Источник финансирования
Собственные средства заказчика
Цена заказа (стартовая цена) – 1 160 000,00 белорусских рублей.
Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указывается в белорусских рублях.
Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере 90 процентов стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Заказчиком на специальный счет, открытый Подрядчиком) за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах*90% + другие - авансы), в следующие сроки:
- 22,5% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 30 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 22,5% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 45 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 22,5% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 60 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а;
- 22,5% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через 75 дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а».
В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.
В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик удерживает сумму денежных средств в размере 10% (за исключением случаев, когда согласно настоящей документации применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода. Выплата удержанных Заказчиком средств производится Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 1 (одного) года с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.
Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

Требования к составу участников процедуры переговоров
Требования к выполнению работ по предмету заказа:
выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и ТНПА собственными силами либо путем привлечения субподрядчиков, согласованных Заказчиком.
Победитель переговоров заключает договор с Генподрядчиком.
Требования к выполнению работ по предмету заказа:
выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и ТНПА собственными силами либо путем привлечения субподрядчиков, согласованных Заказчиком.
2.2. Место расположения Объекта: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище.

Перечень предоставляемых документов
Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
сопроводительное письмо по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящей документации;
- расчет стоимости работ, согласно Приложения № 5. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материалов, поставка которых осуществляется заказчиком;
- график производства работ;
- график платежей;
- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно приложению № 2 к настоящей документации;
- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;
- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);
- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года;
- письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в Республике Беларусь о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставленного/монтируемого оборудования.
Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.
5.2. Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.
После подачи предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров, а в случае улучшения своего предложения в ходе переговоров – улучшенное предложение до принятия Организатором решения о выборе победителя.

Требования к форме и содержанию предложения
Предварительная квалификация будет проведена 20.04.2021г. Документы для предквалификации необходимо прислать на почту shmarlovskaya@a-100.by не позднее 14:00 16.04.2021г.
6.1. Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:
- финансовое состояние участника;
-Качество и своевременность выполнения работ участником: (отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам подряда и не менее 80% замечаний заказчика должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней);
- репутация качества работ участника (наличие/отсутствие отрицательных отзывов);
- своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для Организатора или иных лиц, входящих в ГК «А-100 Девелопмент», работам (за последний календарный год не менее 85 % дефектов должно быть устранено в срок до 14 дней). Организатор вправе допустить участника, не отвечающего данному параметру, а также участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент» при условии их согласия с применением в договоре с победителем размера удержания, предусмотренного п. 2.6 настоящей документации, умноженного на коэффициент 1,5 (Повышенный размер удержания);
- согласие участника заключить договор в редакции, прилагаемой к настоящей документации, без замечаний и протоколов разногласий;
- уровень текущей загрузки участника (объем обязательств по заключенным договорам строительного подряда (поставки));
- опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный не менее, чем тремя положительными отзывами заказчиков;
- отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГК «А-100 Девелопмент»;
- способность выполнить работы собственными силами (наличие необходимых аттестатов, специального оборудования, штата сотрудников;
- наличие сервисного обслуживания и фонда запасных частей/материалов (при выборе подрядчика, осуществляющего монтаж/поставку оборудования);
- участие участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ).
6.2. От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:
- не предоставившие требуемые документы/информацию;
- предоставившие недостоверную информацию;
- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).
Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.

Участники могут изменить свои предложения для переговоров по согласованию с Организатором. Участник вправе отказаться от участия в переговорах не позднее срока подачи предложений для переговоров.
Расходы участников, связанные с подготовкой предложений для переговоров, в том числе затраты на почтовые, канцелярские и транспортные расходы, а также связанные с ознакомлением со строительной площадкой, и другие расходы осуществляются за счет участников и относятся на общие результаты их деятельности. Указанные расходы не подлежат компенсации Организатором (в том числе в случае отказа от проведения переговоров).

Проектная документация
Сведения о проектной документации: ссылку на скачивание проектно-сметной документации можно получить у ответственного лица, прислав письмо на фирменном бланке на адрес shmarlovskaya@a-100.by).
Оповещение о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления возможным участникам способом, определенным Организатором.
С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.
Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

Срок подачи предложений
Срок подачи предложений – не позднее 17 час. 30 мин. 23 апреля 2021 г.

Контактные лица
Руководитель проекта: Очеретянский Илья телефон: +375-29 157-09-44 e-mail: ocheretiansky@a-100.by;
Инженер по сметно-договорной работе: Шмарловская Наталья, моб. тел. +375 29 375-71-65, e-mail: shmarlovskaya@a-100.by.

Скрыть... Подать заявку

Организация

Контакт